Renuncia al cobro de los mayores gastos generales variables del contrato de obra pública

Simple item page
dc.contributor.advisorChang Chuyes, Guillermoes
dc.contributor.authorArrunátegui Reyes, Claudia Yaninaes
dc.contributor.otherUniversidad de Piura. Facultad de Derecho. Área Departamental de Derecho.es
dc.coverage.spatialPerúes
dc.date.accessioned2019-10-17T16:23:48Z
dc.date.available2019-10-17T16:23:48Z
dc.date.issued2019-10-17es
dc.date.submitted2019-09es
dc.description.abstractLa presente tesis tiene por objetivo ubicar la figura de los mayores gastos generales variables dentro de la normativa de contrataciones del Estado, como una consecuencia derivada de una ampliación de plazo y teniendo como referencia la necesidad del equilibrio económico del contrato de obra pública. No obstante, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), ha considerado la posibilidad de la renuncia a los mayores gastos generales variables, lo que nos permite cuestionar si efectivamente estamos ante una renuncia como acto jurídico unilateral, o si debemos equipararla a alguna otra figura de materia civil que resulte aplicable. De esta forma, se determina que la posibilidad del contratista de renunciar al cobro de los mayores gastos generales variables debe ser considerado como una condonación, siendo su principal característica la bilateralidad de las partes y, consecuentemente, la necesidad del pronunciamiento de la entidad para surtir efectos. Solo así se podrá evaluar el impacto de la renuncia en el contrato de obra, velándose por el interés público, la equidad y el equilibrio.es
dc.description.uriTesises
dc.format.extent0,69 MBes
dc.format.mimetypeapplication/pdfes
dc.identifier.citationArrunátegui, C. (2019). Renuncia al cobro de los mayores gastos generales variables del contrato de obra pública (Tesis para optar el título de Abogado). Universidad de Piura. Facultad de Derecho. Programa Académico de Derecho. Piura, Perú.es
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11042/4180
dc.languageEspañoles
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversidad de Piuraes
dc.relation.publishversion1es
dc.relation.requiresAdobe Readeres
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.rights.holderClaudia Yanina Arrunátegui Reyeses
dc.rights.licenseCreative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacionales
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es
dc.sourceUniversidad de Piuraes
dc.sourceRepositorio Institucional Pirhua - UDEPes
dc.subjectContratos de obras públicases
dc.subjectArbitraje (Derecho administrativo) -- Aspectos jurídicoses
dc.subjectContratos públicos -- Aspectos jurídicoses
dc.subject.ddcD344.33es
dc.titleRenuncia al cobro de los mayores gastos generales variables del contrato de obra públicaes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises
thesis.degree.disciplineDerechoes
thesis.degree.grantorUniversidad de Piura. Facultad de Derechoes
thesis.degree.levelTítulo Profesionales
thesis.degree.nameAbogadoes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
DER_153.pdf
Size:
709.27 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Archivo%20principal
Download
Collections
Área de Derecho Público - Tesis